Biblio 
Materials 
Links 
Discussions Trans-Lex Administrative Information Document-ID: 202520 [click here to copy citation to clipboard] Please Cite as: "http://www.trans-lex.org/202520". Title ICC Award No. 2520, Clunet 1976, at 992 et seq. Social Networks
Content Sentence rendue dans l'affaire nº 2520 en 1975.Les faits suivants se trouvaient à l'origine du litige : deux entreprises tchécoslovaques S et V avaient respectivement conclu avec une entreprise italienne R un contrat : par le premier S concédait à R un droit de licence de fabrication et de vente des machines qu'elle avait brevetées. Par le second R s'engageait à acheter à V une quantité minimum annuelle du matériel nécessaire à la construction sous licence des mêmes machines. Chacun des deux contrats contenait une clause indiquant « les deux contrats (sont) inséparables et interdépendants ». Les relations contractuelles se développèrent pendant cinq ans sans que R ne prit jamais livraison de la quantité minimum visée au contrat de fourniture de matériel. Les parties eurent de multiples contacts pendant cette période à l'occasion desquels le retard affectant le programme de production précédemment établi par R fut pris en considération. Cependant les entreprises tchécoslovaques décidèrent, à la fin de cette période de faire usage d'une clause résolutoire insérée dans chacun des contrats, invoquant les violations dont ils avaient fait l'objet de la part de R. Elles saisirent ultérieurement la Cour d'Arbitrage de la C.C.I. dans le but de faire constater la résiliation des contrats et d'obtenir le versement de dommages et intérêts. [...] « Attendu toutefois que les circonstances dans lesquelles les parties tchécoslovaques ont fait usage de leur faculté de mettre fin aux deux contrats sont sujettes à critique; [...] Translation Que, face à la tolérance manifestée par les parties tchécoslovaques pour ses retards et défaillances accrus, R était en droit de supposer que S et V ne se serviraient pas de la faculté de résiliation qui leur était contractuellement concédée; Attendu que, nonobstant les exigences de souplesse inhérentes aux relations commerciales, un tel comportement de la part des parties tchécoslovaques reflète un manque de rigueur et une négligence de nature à atténuer la responsabilité de R pour ses propres manquements; Translation Attendu, en conclusion, qu'il y a lieu de constater que l'inexécution par R de ses obligations découlant des contrats de licence et de fourniture a causé à S et V un dommage qu'il appartient à R de réparer ; Attendu toutefois que l'attitude incertaine des parties tchécoslovaques antérieurement à la résiliation des contrats était un élément contributif à la carence de R et doit avoir une incidence sur l'appréciation de ce dommage. » [...] Translated Text Original In view of the tolerance manifested by the Czechoslovakian parties vis-à-vis his delays and defaults R was legally entitled to assume that S and V would not make use of their right to rescind which was granted to them in the contract. Original Finally one must conclude that R’s non-performance of his obligations under the license and delivery contracts have caused damages to S and V for which R must compensate them. Trans-Lex Administrative Information Document-ID: 202520 [click here to copy citation to clipboard] Please Cite as: "http://www.trans-lex.org/202520". Referring Principles/Related Documents  Referring Principle: No. I.1.2 - Prohibition of inconsistent behaviour Referring Principle: No. VI.2 - Deadline for notice of defects Referring Principle: No. VII.1 - Damages in case of non-performanceThis document is cited by: ICC Award No. 4761, Clunet 1987, at 1012 et seq. Goldman, Berthold, The Applicable Law: General Principles of Law - the Lex Mercatoria, in: Lew (ed.), Contemporary Problems in International Arbitration, London 1986, at 113 et seq. Hanotiau, Bernard, La Détermination et l'Evaluation du Dommage Réparable: Principes Généraux et Principes en Emergence, in: Gaillard (ed.), Transnational Rules in International Commercial Arbitration (ICC Publ. Nr. 480,4),Copyright Information Excerpts from this document are included in TransLex by kind permission of the editor. There are no Threads related to this document. Open one by yourself. |
Trans-Lex in Social Media: 
|
